Contratación Directa Nº 01/2012- Expediente CM Nº DCC 030/12-0- Resolución OAyF Nº 39/2012
Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
Res. OAyF Nº 39 /2012
VISTO:
el expediente DCC Nº 030/12-0 caratulado DCC s/ Provisión e Instalación de Anclajes p/ Trabajos en Altura en Edificios, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de fojas 1, por Resolución OAyF Nº 254/2011 se declaró desierto el llamado a Licitación Pública Nº 32/2011 por el que se pretendía contratar la provisión e instalación de anclajes en los edificios sitos en las calles Av. Leandro N. Além 684, Beruti 3345, Tacuarí 138 y Roque Sáenz Peña 636, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se instruyó a la Dirección de Compras y Contrataciones para que en caso de corroborar la persistencia de tal necesidad, realice las gestiones necesarias en los términos del artículo 28 de la Ley 2095 y su reglamentación.
Que en ese orden de ideas, la Dirección de Compras y Contrataciones manifestó que atento la respuesta del área técnica sobre la persistencia de la necesidad de llevar a cabo la contratación en cuestión, entendía viable el llamado a Contratación Directa conforme lo dispuesto en el artículo 28º inc. c) del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentaria del artículo 28º inc. 2 de la Ley Nº 2095.
Que a fojas 6/15 está incorporado el Anexo III Pliego de Bases y Condiciones Generales- de la Resolución CM Nº 810/2010, en tanto se trata de normativa que rige la presente contratación.
Que a fojas 16/20, obran los términos y condiciones particulares (en adelante, PByCP) contenidos en la invitación a participar de la Contratación Directa Nº 01/2012, bajo la modalidad llave en mano, referida a la realización de una solución integral consistente en la provisión e instalación de anclajes para trabajos de altura en los edificios sitos en las calles Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro N. Além 684 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a las previsiones allí establecidas.
Que luce agregado a fojas 22, el listado de empresas a invitar a participar de la Contratación Directa Nº 01/2012 y a fojas 23/28 se incorporaron constancias de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los datos de distintos proveedores y la ausencia de deuda de sus autoridades en el Registro de Deudores Alimentarios.
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones estimó que el monto de la presente contratación ascendería a la suma de doscientos quince mil trescientos noventa y dos pesos ($215.392,00),IVA incluido, discriminado de la siguiente manera: para cada uno de los edificios sitos en las calles Beruti 3345, Tacuarí 138, Av. Leandro N. Além 684 y Av. Roque Saénz Peña 636 se calculó el gasto de cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($53.848,00), IVA incluido (fs. 29/30).
Que mediante Nota Nº 83-DCC-12, esa Dirección informó que procedió a solicitar la registración preventiva correspondiente, conforme surge de la Constancia de Regustración Nº 66/02 2012, obrante a fojas 31/32, y aclaró que a los efectos de agilizar la tramitación del presente llamado, en la misma el programa 7-20 absorbió los valores correspondientes al Ministerio Público (conforme criterio de afectación de fojas 29/30) y que oportunamente, de adjudicdarse la contratación, se procederá a requerir a dicho organismo la afectación definitiva de las pertinentes partidas presupuestarias (fs. 33/34).
Que solicitada su opinión, el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4.379/2012, previa reseña de las constancias agregadas al expediente concluye que este Departamento entiende que nada obsta, desde el punto de vista jurídico, a la prosecución del trámite del presente expediente (confr. fs. 38 y vta.).
Que puesto a resolver, se resolverá el llamado a Contratación Directa auspiciado en este expediente, de acuerdo con lo precisado por la Dirección de Compras y Contrataciones, aprobándose el proyecto de pliego adjunto (que integra la presente resolución como Anexo I); debiendo anunciarse en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar el llamado a Contratación DirectaNº 01/2012 bajo la modalidad llave en mano, tendiente a la realización de una solución integral consistente en la provisión e instalación de anclajes para trabajos de altura en los edificios sitos en las calles Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro N. Além 684 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto de doscientos quince mil trescientos noventa y dos pesos ($215.392,00), IVA incluido.
Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº 1/2012, que como Anexo I integra la presente Resolución.
Artículo 3º: Establecer la entrega sin cargo de los pliegos necesarios para ofertar en la Contratación Directa Nº 01/2012 (confr. art. 86, inc. g. del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2010).
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a remitir invitaciones a tres (3) posibles oferentes y a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos.
Artículo 5º: Establecer el día 20 de marzo de 2012 a las 12 horas, como fecha límite para recibir consultas relacionadas con la presente contratación.
Artículo 6º: Establecer el día 27 de marzo a las 12 horas como fecha límite para presentar ofertas.
Artículo 7º: Establecer el día 27 de marzo a las 12.00 horas como fecha de apertura pública de las ofertas.
Artículo 8º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta resolución por un (1) día en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a realizar las comunicaciones a los funcionarios interesados y, muy especialmente, a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores (conf. cláusula 7 PByCP).
Artículo 9º: Comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable que deberá tener en cuenta que en la constancia de registración Nº 66/02 2012, el programa 7-20 absorbió los valores correspondientes al Ministerio Público (conforme criterio de afectación de fojas 29/30) y que oportunamente, de adjudicdarse la contratación, se procederá a requerir a dicho organismo la afectación definitiva de las pertinentes partidas presupuestarias.
Artículo 10º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese.
Res. OAyF Nº /2012
ANEXO I
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1/2012 (RES. OAYF Nº /2012)
ANCLAJES PARA TRABAJOS EN ALTURA
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
1. GENERALIDADES
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
3. CONSULTA DEL PLIEGO
4. ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS
5. RENGLONES A COTIZAR
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
7. TRABAJOS MÍNIMOS
8. VISITA
9. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
10. FORMA DE COTIZACIÓN
11. PLAN DE TRABAJO
12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
13. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
14. APERTURA DE LAS OFERTAS
15. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN
16. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS
17. ADJUDICACIÓN
18. GARANTÍA
19. EL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA
20. NÓMINA DEL PERSONAL
21. SEGUROS
22. MUESTRAS
23. CERTIFICADO DE ESTUDIO DE FUERZA Y DE FIN DE OBRA
24. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DEFINITIVA
25. ANTICIPO
26. FORMA DE PAGO
27. COMUNICACIONES. DENUNCIA DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO
ANEXO A. CONSTANCIA DE VISITA
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
1. GENERALIDADES
El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios (PCG) aprobado por Resolución CM Nº 810/2010 (Anexo III) y sus modificatorias, para la presente contratación.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
La Contratación Directa Nº 1/2012, bajo la modalidad de contratación llave en mano, tiene por objeto la realización de una solución integral consistente en la provisión e instalación de anclajes para trabajos de altura en los edificios sitos en las calles: Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro N. Alem 684 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a las previsiones establecidas en el presente.
3. PLIEGOS
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares, que rigen la Contratación Directa Nº 1/2012, son remitidos sin cargo, conjuntamente con la invitación a cotizar en la presente contratación y por la misma vía.
4. RENGLONES A COTIZAR
Renglón Nº 1: Provisión e instalación de un sistema de anclaje para la realización de trabajos en altura en el edificio ubicado en la calle Beruti 3345 de esta Ciudad.
Renglón Nº 2: Provisión e instalación de un sistema de anclaje para la realización de trabajos en altura en el edificio ubicado en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad.
Renglón Nº 3: Provisión e instalación de un sistema de anclaje para la realización de trabajos en altura en el edificio ubicado en la calle Av. Leandro N. Alem 684 de esta Ciudad.
Renglón Nº 4: Provisión e instalación de un sistema de anclaje para la realización de trabajos en altura en el edificio ubicado en la calle Av. Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad.
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los oferentes deberán ofrecer una solución integral para cada uno de los edificios contemplados en el punto 4 del presente Pliego, consistente en la instalación de un sistema de anclajes para la realización de trabajos en altura, aplicando la tecnología existente en el mercado teniendo en consideración las características estructurales de cada uno de los inmuebles objeto de los trabajos.
La instalación del sistema deberá estar orientada especialmente para permitir la limpieza externa de los vidrios existentes en los distintos edificios, cumpliendo como mínimo las condiciones indicadas en el punto 6 del presente pliego.
6. TRABAJOS MÍNIMOS
Como mínimo, los oferentes deberán contemplar en sus propuestas la realización en cada uno de los edificios las tareas indicadas a continuación:
· Provisión y colocación de puntos fijos de amarre en hormigón y/o en las vigas existentes y/o su instalación.
· Provisión y colocación de plaquetas de anclaje normalizadas, incluyendo los trabajos descriptos a continuación:
1. Efectuar orificios necesarios en el hormigón y/o las vigas.
2. Limpieza de polvo y arenilla en las superficies.
3. Colocación de resina epoxi bicomponente marca SIKA o similar.
4. Colocación de varillas roscadas de acero inoxidable que soporten más de 300 kg cada uno.
5. Colocación de plaquetas de anclajes con tuercas, contratuercas y arandelas.
6. Impermeabilización de la zona de trabajo, sellando cuidadosamente los encuentros de las varillas con el hormigón utilizando sellador marca SIKAFLEX 221 o similar.
La cantidad de ganchos en cada azotea será la necesaria para permitir la sustentación de la persona o personas que realicen los trabajos, debiendo garantizar que las mismas puedan amarrarse sin inconvenientes a cada una de las ventanas en todo el perímetro de los edificios.
Los trabajos deberán ser realizados por empresas de reconocida trayectoria en el mercado que utilicen los productos y materiales de primera calidad que la importancia de la instalación amerita.
7. VISITA
Los oferentes deberán realizar la visita a cada uno de los edificios objeto de los trabajos a realizar.
En la visita a obra, los oferentes deberán constatar las características estructurales propias de cada edificio y la cantidad de anclajes que serán necesarios en los mismos para cumplir adecuadamente las funciones del sistema.
Con el fin de realizar la visita deberán comunicarse con la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores de este Consejo de la Magistratura, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas, al teléfono 4014-6700 int. 076741.
En cada uno de los edificios se completará el correspondiente Certificado de Visita, que como anexo A forma parte integrante de la presente, constancia con la cual se acreditará haber concurrido al edificio y verificado las condiciones para la ejecución de las instalaciones.
El mencionado certificado deberá adjuntarse obligatoriamente con la oferta, bajo apercibimiento de considerarse no admisible la propuesta.
8. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
En la propuesta los oferentes deberán tener en cuenta la disposición del personal especializado para la realización de las tareas objeto de la contratación, materiales, productos, equipos y maquinarias apropiadas para el cumplimiento del servicio, seguros, programas de seguridad e higiene, acarreo de desperdicio, pintura, limpieza de obra, etc.
La presente contratación se efectúa bajo la modalidad llave en mano, lo cual implica que se contratará a través de un único proveedor la realización integral del proyecto para cada Renglón, de manera que los oferentes deberán realizar una solución integral que satisfaga las necesidades de este Consejo de la Magistratura.
9. FORMA DE COTIZACIÓN
Las propuestas económicas deberán ser formuladas en números y en letras, indicando precio unitario y precio total, por renglón y en pesos.
No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas así realizadas.
Al ser una contratación llave en mano, el precio cotizado deberá incluir la totalidad de los bienes y servicios exigidos por los pliegos de la presente licitación para la realización integral del proyecto contratado; como así también todos los costos y gastos de cualquier tipo que devengue el servicio, como por ejemplo: fletes, instalación, garantías, mantenimiento, capacitación, seguros, gastos administrativos, impuestos, etc.
Junto a la propuesta económica, cada oferente deberá necesariamente expresar el origen de los bienes ofertados.
9.1. Antecedentes del oferente. Los oferentes deberán adjuntar al menos tres (3) referencias y datos de contacto de lugares en donde hayan efectuado trabajos similares y contar con al menos cinco (5) años de antigüedad en sus actividades, debiendo las mismas estar vinculadas al rubro motivo de la presente licitación.
9.2. Propuesta Técnica: Se deberá presentar toda la información técnica lo más completa posible, a fin de evitar consultar otras fuentes de información sobre la solución, folletería, información de plazos de implementación, garantías, capacitación y toda otro información relacionada con el proyecto.
10. PLAN DE TRABAJO
Los oferentes deberán presentar con su propuesta un plan de trabajo el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
10.1. Plazo de Ejecución:
El oferente deberá indicar el plazo de ejecución de las obras y puesta en funcionamiento del sistema en cada uno de los edificios, el que individualmente no podrá superar el máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra o de la fecha de cobro del anticipo, en el caso de que se haya optado por hacer uso de dicho beneficio.
El Consejo de la Magistratura se reserva el derecho de considerar las ofertas que establezcan un plazo de ejecución superior al indicado precedentemente.
10.2. Cronograma de Trabajo:
El oferente deberá presentar un cronograma de trabajo en el que se indique los días y horarios en que serán realizados los trabajos, detallando las tareas que serán efectuadas cada día en cada uno de los edificios.
El Consejo de la Magistratura podrá modificar en cualquier momento el cronograma presentado de acuerdo a sus necesidades.
10.3. Materiales e Insumos:
Deberá incluirse un detalle de los materiales e insumos que serán utilizados para la realización de los trabajos.
10.4 Modificaciones:
Cualquier modificación que el oferente realice al plan de trabajo deberá ser presentada al Consejo de la Magistratura para su conformidad. Las modificaciones realizadas comenzaran a surtir efecto a partir de la notificación de su aceptación por parte de este Consejo de la Magistratura.
11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo.
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del Consejo de la Magistratura considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.
12. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN
El Dictamen de Evaluación de Ofertas (Dictamen de Preadjudicación) se comunicará en forma fehaciente a todos los oferentes y se anunciará en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, ubicada en la Avda. Av. Leandro N. Além 684, piso 1º, de esta Ciudad, conforme el art. 106, inc. e) del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010. Asimismo, se publicará en la página web del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. (www.jusbaires.gov.ar)
Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación se harán conforme el Art. 99 del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2010 y al artículo 18 del PCG.
Conforme los Arts. 106 in fine y 109 in fine del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010 y al Art. 17 del PCG, los interesados podrán formular las impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días a contar desde la notificación del acto administrativo que concluye el procedimiento de selección.
La impugnación de los pliegos se realizarán conforme el Art. 17 in fine del PCG, estableciéndose como Garantía de Impugnación al Pliego (Art. 14, Inc e) del PCG) un porcentaje del tres por ciento (3%) del presupuesto oficial de la presente Licitación Pública.
13. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS
A pedido de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la Oficina de Seguridad e Higiene, dependiente de la Dirección de Seguridad deberá realizar los análisis técnicos de las propuestas presentadas, determinando cuál solución se adapta mejor a las necesidades existentes en cada uno de los edificios. Se tendrán en cuenta la viabilidad técnica de la solución propuesta, el tipo de tecnología aplicada, los materiales que serán utilizados y su funcionalidad en relación a las tareas para las que va a ser utilizada la instalación.
La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente a los intereses del Consejo de la Magistratura. Para ello, una vez apreciado el cumplimiento de los requisitos y exigencias estipulados en la normativa vigente y en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares, se considerarán el precio y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos, conjuntamente con la idoneidad del oferente y demás condiciones de la propuesta.
14. ADJUDICACIÓN
La adjudicación de la presente contratación recaerá en forma particular sobre cada uno de los renglones, motivo por el cual no es obligación de los oferentes la cotización de la totalidad de los mismos.
15. GARANTÍA
El adjudicatario deberá proveer una garantía de seguridad e impermeabilización de la instalación realizada en cada uno de los edificios.
A tales efectos, deberá otorgarse una garantía de mano de obra y materiales por un plazo no menor a doce (12) meses contados a partir de la emisión del parte de recepción definitiva de la instalación.
Durante el plazo de vigencia de la garantía otorgada el adjudicatario deberá hacerse responsable del mantenimiento de la instalación y de la refacción de todo deterioro o desperfecto que pudiera presentar en su uso.
16. EL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA
La adjudicataria dispondrá de personal propio para la realización de los trabajos y asumirá ante el Consejo de la Magistratura la responsabilidad total en relación con la conducta y antecedentes de las personas que afecte al servicio.
Estarán a cargo del adjudicatario todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o individuales vigentes o a dictarse o convenirse en el futuro, seguros, etc
El adjudicatario tomará a su cargo la obligación de reponer elementos o reparar daños y perjuicio que ocasionen al Consejo de la Magistratura por delitos o cuasi delitos, sean estos propios o producidos por las personas bajo su dependencia, o de los que pudieran valerse por la prestación de los servicios que establece el pliego. El no cumplimiento de lo establecido en esta cláusula dará motivo a la rescisión del contrato.
El adjudicatario se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia o aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.
El adjudicatario adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de el, al personal del Consejo de la Magistratura, a terceros vinculados o no con la realización de los trabajos, a las propiedades, equipos e instalaciones de esta Institución o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o de elementos instalados o por causas eventuales.
17. NÓMINA DEL PERSONAL
El adjudicatario deberá contar con el personal técnico, calificado y capacitado para realizar los trabajos objeto de la presente contratación, garantizando que sus operarios conozcan todas las precauciones que se deben adoptar en la manipulación de las distintas herramientas y elementos de trabajo.
Previo al inicio de las prestaciones, el adjudicatario deberá presentar una nómina del personal afectado a los trabajos, a la cual deberá adjuntarse:
1. Las constancias de capacitación del personal interviniente o acreditación suficiente de experiencia en el rubro.
2. Constancia de entrega de elementos de protección personal para todos aquellos que realicen las tareas en cuestión.
3. Plan de contingencias para tareas repetitivas aprobado por la ART y firmado por el responsable de la empresa.
18. SEGUROS
18.1. El adjudicatario deberá contar con seguros obligatorios de vida y por accidentes de trabajo de todo el personal que afecte a esta prestación, acreditándolos con la correspondiente inscripción en la aseguradora correspondiente (ART). Deberán presentar certificado de cobertura de ART con cláusula de no repetición que accione a favor del Consejo de la Magistratura.
18.2. Previo al comienzo de la ejecución de las prestaciones, la firma adjudicataria deberá integrar un seguro de responsabilidad civil, por la suma mínima comprensiva de Pesos Trescientos Mil ($300.000,00), por los daños que, como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasione a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el adjudicatario deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Consejo de la Magistratura de cualquier responsabilidad al respecto.
Si el adjudicatario dejase de contratar y mantener en vigencia el seguro de responsabilidad civil, el Consejo de la Magistratura podrá al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar dicho seguro y pagar los premios necesarios o que fueran adeudados, por el adjudicatario. El Consejo de la Magistratura deducirá los premios así desembolsados del pago de la correspondiente factura.
Será obligación del adjudicatario notificar a la aseguradora sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación. El adjudicatario será responsable por todas las perdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole, originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. También correrán por cuenta del adjudicatario los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de la Póliza de Seguro.
El seguro será contratado con una aseguradora a satisfacción del Consejo de la Magistratura e incluirá a éste como beneficiario del mismo, considerándolo como tercero afectado.
La vigencia del seguro regirá durante todo el periodo en el que se desarrollen los trabajos objeto de la presente contratación.
19. MUESTRAS
En cualquier momento, de considerarlo necesario, el Consejo de la Magistratura podrá solicitar la presentación de muestras de los materiales a utilizar en la instalación, a los efectos de realizar ensayos y pruebas sobre los mismos.
En el caso de ser solicitadas, los oferentes deberán proceder a la entrega de las muestras dentro de los cinco (5) días contados a partir del requerimiento.
Todos los gastos que demande el acarreo de las muestras solicitadas serán a cargo exclusivo de los oferentes.
La no presentación de las muestras eventualmente exigidas facultará a la Comisión de Selección de Ofertas para determinar el rechazo de la oferta del correspondiente renglón, conforme lo normado por el Artículo 104º, Apartado d) de la Ley Nº 2095.
20. CERTIFICADO DE ESTUDIO DE FUERZA Y DE FIN DE OBRA
Una vez terminado el trabajo, el oferente deberá presentar un certificado de estudio de fuerza, avalado por un ingeniero competente en la materia, el cual indique que la estructura instalada es apropiada para su uso, y soporta como mínimo un peso de trescientos (300) kg.
Asimismo, la adjudicataria deberá extender una certificación por los trabajos realizados en el edificio, garantizando que los soportes y ganchos instalados son seguros para las tareas a realizar (conf. Punto 6) y soportan adecuadamente tal peso, el cual deberá ser presentado una vez finalizada la instalación de cada uno de los mismos.
El parte de recepción definitiva de la instalación no se extenderá hasta la presentación de estos dos últimos certificados, siendo responsable el adjudicatario de todos aquellos gastos que correspondan por una mala instalación de los sistemas de amarre.
21. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DEFINITIVA
La conformidad definitiva será acordada individualmente para cada uno de los edificios objeto de los trabajos a realizar, dentro de los diez (10) días corridos de la finalización de las instalaciones y la correspondiente presentación de los certificados y/o del tiempo que demanden los análisis o pruebas especiales que, a criterio del Consejo de la Magistratura, corresponda efectuar - conforme el procedimiento previsto en el Art. 116 de la Res. CM Nº 810/2010-. Para certificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, respecto de la instalación realizada. Los plazos previstos son interrumpidos cuando faltare cumplir por parte del proveedor, algún recaudo legal o administrativo.
Conforme lo establecido en el Art. 116 inc. a.5) del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2010, si los elementos o instalaciones sometidos a análisis, fueran aceptados, el costo de la diligencia correrá por cuenta del Consejo de la Magistratura. En caso contrario, correrá por cuenta del adjudicatario; con excepción de los gastos motivados por la intervención de un perito o representante interesado, que resultan siempre a costa de éste.
22.ANTICIPO
El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta económica, hasta un treinta por ciento (30%) del monto de su oferta en concepto de anticipo. El adjudicatario deberá presentar un seguro de caución por el importe que se le anticipe, que tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la contratación adjudicada. El importe adelantado se descontará al liquidarse los montos facturados.
23. FORMA DE PAGO
Los pagos se realizarán conforme lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
24. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 horas y hasta las 12.00 horas del día 27 de marzo de 2012, en sobres cerrados, y conforme al Art. 102º del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2010, en la Mesa de Entrada de este Consejo, sito en Av. Leandro N. Alem 684 de esta Ciudad, entrepiso, debiendo estar dirigidas a la Secretaría de Coordinación, e indicando como referencia la leyenda Contratación Directa Nº 1/2012 Expediente CM Nº DCC-030/12-0.
25. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 27 de marzo de 2012 a las 12.00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Além 684, piso 7mo frente, Ciudad de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas.
26. COMUNICACIONES. DENUNCIA DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Complementando el artículo 6º del PCG, el oferente además de constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá denunciar una dirección de correo electrónico en donde serán validas todas las comunicaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura, de conformidad con el art. 4to del PCG.
Las consultas relacionadas con la presente contratación deberán efectuarse conforme lo establece el Art. 8º del PCG, hasta las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2012.
ANEXO A
CONSTANCIA DE VISITA
Se deja constancia que la firma .......................................................................... realizó la visita prevista en el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº 1/2012 en las sedes objeto de la referida contratación:
|
Sede |
Fecha |
Firma por Consejo |
Firma p/Empresa Visitante |
|
Leandro N. Alem 684
|
|
|
|
|
Beruti 3345
|
|
|
|
|
Tacuarí 138
|
|
|
|
|
Av. Roque Sáenz Peña 636
|
|
|
|