Licitación Pública Nº 01/10 Expte. CM Nº OAyF 216/09 Res. OAyF Nº 247/09

Autorizar el llamado a Licitación Pública de etapa únicaNº 01/2010 tendiente a la contratación de la readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Diaz 2010 de ésta Ciudad, obra que incluye la provisión de todos los materiales y la mano de obra en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto oficial de setenta y dos mil pesos ($ 72.000) IVA incluido.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.

VISTO:

El expediente O.A. y F Nº 216/09-0 mediante el cual se impulsa la readecuación del Portón de acceso a la Sede Beruti ubicado en la calle Coronel Diaz 2010 ; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 117/118 mediante Nota Nº 1375-DCC-09 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para proceder a la contratación de la obra pública propiciada consistente en la readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Diaz 2010 de esta Ciudad -obra que incluye la provisión de todos los materiales y la mano de obra-.

Que la necesidad de la presente contratación encuentra fundamento atento el requerimiento oportunamente cursado desde el Responsable Oficina de Obras -confr a fs. 1/39- En tal sentido y mediante Memo DGIyO Nº 588-09 la Dirección General de Infraestructura y Obras, remite los planos, los pliegos de Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas y el Anexo de Seguridad e Higiene, como así también, las planillas de cotización y de tipos de terminaciones.

Que en virtud de lo mencionado precedentemente la Dirección de Compras y Contrataciones, estima el presupuesto oficial para la presente contratación, en la suma de setenta y dos mil pesos ($ 72.000) IVA incluido, entendiendo viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 13.064 (Ley de Obras Públicas)- confr fs. 45-.

Que corresponde tomar como referencia para la realización del presente procedimiento el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Resolución CM Nº 338/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 284/2008.

Que a fs. 70/79 se agrega el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, a fs. 80/83 el Pliego de Especificaciones Técnicas, a fs 84 la Planilla de Tipo de Terminaciones, y a fs. 85 la Planilla de cotización. A fs. 86 se agrega el modelo de publicación en el Boletín Oficial, y a fs. 87/114 el listado de empresas a invitar, integrado conforme los listados obtenidos del Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rubro Nº 290.

Que el valor propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones para la venta de los Pliegos necesarios para presentar ofertas en la presente Licitación Pública asciende a la suma de setenta y dos pesos ($ 72).

Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70 se solicitó el compromiso preventivo pertinente, informando la Dirección de Programación y Administración Contable que ha tomado conocimiento del compromiso adquirido para el ejercicio 2010 (fs.115/116).

Que a fs. 122 ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual mediante Dictamen Nº 3256/2009, considera que ...el Pliego de Condiciones Particulares, agregado a fs. 70/79, y el Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 80/83), han sido confeccionados por las áreas técnicas competentes con el objeto de completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales mencionado. Por su parte, la Dirección de Compras y Contrataciones manifestó a fs. 117/118, que los pliegos de la Licitación Pública Nº 01/2010 se complementan con los planos insertos a fs. 2/7, entendiendo que nada obsta a la prosecución del trámite del presente expediente.

Que en virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución CM Nº 110/2006 el Secretario Letrado de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designó al Cont. Adrián Constantino, para que asista al Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de aperturas de ofertas, designando como integrantes titulares de la Comisión de Preadjudicaciones al Dr. Lucas Bettendorff y al Cdor. Adrián Costantino y como suplentes al Dr. Abel Prota y a la Dra. Teresa De Filpo.

Que la presente convocatoria a Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cinco (5) días, con cinco (5) de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, anunciarse en la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley 1988,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º: Autorizar el llamado a Licitación Pública de etapa únicaNº 01/2010 tendiente a la contratación de la readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Diaz 2010 de ésta Ciudad, obra que incluye la provisión de todos los materiales y la mano de obra en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto oficial de setenta y dos mil pesos ($ 72.000) IVA incluido.

Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 01/2010, que como Anexo I integra la presente Resolución.

Artículo 3º: Aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 01/2010, que como Anexo II integra la presente Resolución.

Artículo 4º: Aprobar la Planilla de Tipos de Terminaciones de la Licitación Pública Nº 01/2010, que como Anexo III integra la presente

Artículo 5º: Aprobar la Planilla de Cotización de la Licitación Pública Nº 01/2010, que como Anexo IV integra la presente Resolución.

Artículo 6º: Aprobar el modelo de aviso para la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo V integra la presente Resolución.

Artículo 7º: Establecer el valor para la adquisición de los pliegos necesarios para presentar la oferta en la Licitación Pública Nº 01/2010 en setenta y dos pesos ($ 72).

Artículo 8º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a remitir invitaciones a no menos de diez (10) posibles oferentes y a Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de Proveedores del Estado, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y Cámara Argentina de la Construcción.

Artículo 9º: Establecer el día 09 de febrero de 2010 a las 14.00 horas, como fecha para la apertura pública de ofertas.

Artículo 10º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días, con cinco (5) de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, los anuncios en la cartelera del Consejo de la Magistratura de la CABA y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también, las comunicaciones a los funcionarios interesados.

Artículo 11º: Regístrese y publíquese como se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese.

ANEXO I

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2010

READECUACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO EN CNEL. DÍAZ 2010

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. Generalidades

2. Terminología

3. Objeto de la contratación

4. Calidad de los Materiales

5. Consulta del Pliego

6. Adquisición del Pliego

7. Presentación de las Ofertas

8. Apertura de las Ofertas

9. Plazo de Mantenimiento de Oferta

10. Presupuesto Oficial

11. Derecho de Prioridad

12. Plazo de Ejecución

13. Obligación de Visita

14. Capacidad Legal

15. Capacidad Económico Financiera

16. Capacidad Técnica

17. Ampliación de Informes

18. Profesional Responsable y Representante de Obra

19. Forma de Contratación y Moneda de Cotización

20. De la Forma de Presentación de la Oferta y de Cotización

21. Garantía de Oferta

22. Adelanto

23. Orden de Ejecución y Acta de Iniciación de los Trabajos

24. Plan de Trabajo

25. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

26. Inspección

27. Personal. Salarios

28. Horario de Trabajo

29. Libro de Comunicaciones

30. Libro de Partes Diarios

31. Registro Fotográfico

32. Responsabilidad del Contratista

33. Asunción del caso fortuito

34. Medidas de Prevención de un Eventual Incendio

35. Sanciones y Penalidades

36. Multas

37. Multa por Demora en la Ejecución del Plan de Trabajos

38. Multas por Retardo en la Terminación de la Obra

39. Rescisión

40. Recepción Provisoria

41. Certificación/Pagos/Fondo de Reparo

42. Presentación de los Certificados

43. Plazo de Garantía de la Obra

44. Recepción Definitiva de la Obra

45. Redeterminación de Precios

Planilla de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública

Certificado de Visita

Anexo Seguridad e Higiene

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (aprobado por Resolución CM Nº 338/2003) y su modificatoria Resolución CM Nº 284/08, en adelante PCG, para la obra de referencia, en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los pliegos correspondientes.

2. TERMINOLOGÍA

La terminología utilizada en el presente Pliego posee el siguiente significado.

PCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales

PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

Comitente: El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Contratista: El adjudicatario después de que ha firmado la Contrata y sus complementos.

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN

Los trabajos objeto de la presente convocatoria consisten en la readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Díaz 2010 de esta Ciudad; obra que incluye la provisión de todos los materiales y la mano de obra necesarios para llevar a cabo los mismos, bajo las condiciones que se consignan en los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y en los planos adjuntos al presente

4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales que se emplearán serán, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. Se deja constancia de que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debidos a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el o los producto/s que use respondan en un todo a las cláusulas contractuales.

5. CONSULTA DEL PLIEGO

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Técnico podrán ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1-Frente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 17:00 horas.

6. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor del presente pliego. El presente pliego podrá adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en L. N. Alem 684, piso 1º frente, de esta Ciudad, en el horario de 10.00 a 17.00 horas y hasta las 14.00 horas del día de 9 de febrero de 2010, previo depósito de la suma de Pesos Setenta y Dos ($ 72.-) en la Cuenta Corriente N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Suc. 53, sita en Avda. Córdoba 675 de esta Ciudad.

La no adquisición del pliego dará lugar al descarte de la oferta

El importe recibido por el Consejo por la venta de pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de las propuestas se realizará hasta la fecha y hora que se indique en la convocatoria para la Apertura, en sobre cerrado, en la Mesa de Entradas de este Consejo, debiendo estar dirigidas a la Secretaría de Coordinación del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, e indicando como referencia la leyenda Licitación Pública Nº 1/2010, Expediente CM Nº OAyF-216/09-0.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 09 de febrero de 2010 a las 14.00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. L. N. Alem 684, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

10. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000).

11. DERECHO DE PRIORIDAD

Es de aplicación en la presente licitación la Ley 590/2001 que establece el derecho de prioridad a favor de bienes y servicios de producción nacional

12. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución se estipula en sesenta (60) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Iniciación de Obra.

El horario de trabajo será el que se determina en el PET.

NOTA: Toda vez que el edificio en el que se llevará a cabo esta obra no es de uso exclusivo del Consejo, el oferente deberá adecuar su propuesta de modo tal que los trabajos sean realizados sin obstaculizar el normal desarrollo de actividades a los restantes ocupantes y/o residentes en el edificio, que no pertenecen al Consejo. Ello sin perjuicio de las especificaciones que, al respecto, contiene el PET

13. OBLIGACIÓN DE VISITA

Es requisito ineludible la visita a la Sede en la que se cumplirá el objeto de la presente licitación, previo estudio de la documentación que compone el pliego de la licitación. El Consejo de la Magistratura a través de la Dirección General de Infraestructura y Obras, facilitará las visitas hasta siete (7) días hábiles antes de la apertura de las ofertas de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar su posterior ignorancia o imprevisiones en las condiciones en que la ejecutará debiendo cumplir el contrato según lo estipulado en el presente pliego.

Efectuada la visita a obra, personal de la Dirección General de Infraestructura y Obras a cargo de la misma extenderá el correspondiente certificado. Dicha constancia será la única acreditación válida respecto de la concurrencia al edificio y la verificación de las condiciones incluidas en los pliegos. Las medidas que figuran en el pliego de especificaciones técnicas y en los planos anexos son indicativas, por lo que los oferentes deberán verificar las mismas en la sede de la obra.El oferente resultará el único responsable por la persona que designe para la visita a obra, quien deberá poseer la capacitación técnica necesaria para intervenir y apreciar los trabajos objeto de la licitación.-

Este certificado se acompañará en la presentación de la oferta.

Los oferentes podrán contactarse con la Dirección General de Infraestructura y Obra, sita en calle Tacuari 138, planta baja, teléfonos 4014-6700 int. 6510 /6733, para coordinar la visita de la obra o cualquier otra consulta técnica referente a la obra.

14. CAPACIDAD LEGAL

Los oferentes deberán integrar la oferta acompañado declaración jurada, manifestando que no se encuentran incursos en ninguna de las inhabilitaciones consignadas en la cláusula 13 del PCG.

15. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA

A los efectos de acreditar su capacidad económica financiera, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación:

15.1. Estados contables correspondientes al último ejercicio anual y copia legalizada del Acta de Asamblea aprobatoria de dichos estados.

15.2. Referencias comerciales y/o industriales y/o bancarias: El Oferente deberá acompañar por lo menos dos (2) notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y los antecedentes que les merece el oferente.

15.3. Constancia de inscripción en la AFIP y en Rentas del GCBA -Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y de pago del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado y de ingresos brutos del último mes anterior a la fecha de oferta.

15.4. Presentar el certificado previsto en el apartado 18 de la cláusula 14 del PCG. No se exige el certificado previsto en el apartado 19 de la misma cláusula, ya que el mismo está derogado.

15.5. Presentar las declaraciones juradas previstas en el apartado 21 de la cláusula 14 del PCG.

15.6. Se admitirá la presentación de subcontratistas que cumplan con lo previsto 13.4 del PCG.

16. CAPACIDAD TÉCNICA

A los efectos de acreditar su capacidad técnica los oferentes deberán presentar la siguiente documentación:

16.1. Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual según cláusula 14.3. del PCG.

16.2. Cantidad y características del personal que se afectará a la obra.

16.3. Profesional Responsable: antecedentes y conformidad expresa de la aceptación del mismo según cláusula 12.3 del PCG.

17. AMPLIACIÓN DE INFORMES

El personal que determine la Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etcétera, que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar "in situ" su capacidad.

18. PROFESIONAL RESPONSABLE Y REPRESENTANTE DE OBRA

El profesional responsable, cuya presentación hará el oferente con la documentación de la oferta, deberá acompañar su título Técnico habilitante con la inscripción en el Consejo Profesional, si así correspondiente, y acreditar antecedentes suficientes que garanticen la normal marcha de los trabajos.

El Contratista deberá tener en la obra un Responsable directo, Técnico o Profesional, capaz de dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de éstos.

Este será el responsable de los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será, además, el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en los pliegos de la contratación y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas.

Deberá concurrir a diario al lugar en que se realice la obra así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriese.

Las citaciones al Profesional responsable se harán con un (1) día hábil de anticipación, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Profesional responsable.

En caso de producirse la remoción del Profesional responsable, por decisión del Contratista o a solicitud del Consejo, el Contratista deberá proponer su reemplazante dentro del plazo de dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso, el Contratista, deberá proponer otro.

El Contratista tendrá en forma permanente en obra un representante cuyas funciones, facultades y obligaciones serán las que determina el PCG.

19. FORMA DE CONTRATACIÓN Y MONEDA DE COTIZACIÓN

A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos se hará por el sistema de Ajuste Alzado.

Se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago de la obra, el Peso.

Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas del ítem.

Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos.

La Obra deberá ejecutarse conforme las Especificaciones Técnicas, los planos y los plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de todos los trabajos que aunque no estén indicados específicamente, resulten indispensables para que la Obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

El oferente será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de instalaciones o interferencias que puedan afectar el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar, con la urgencia y anticipación necesaria, las gestiones y consultas pertinentes. También estarán a su cargo todos los gastos que impliquen las diligencias aludidas.

Por ende, el Oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, considerando que la Obra debe quedar completamente terminada y operativa. No se considerará como adicional, ni se aceptará variación del costo de la Obra por supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer el Contrato. Por lo tanto, el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra.

20. DE LA FORMA DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DE COTIZACIÓN

Los requisitos a cumplir por el oferente al presentar la oferta se establecen en la cláusula 14 del P.C.G. y se complementan con lo señalado a continuación:

20.1 .La oferta económica (según formulario de Modelo de presentación de oferta, Anexo I de la Resolución CM Nº 338/2003), en cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc.

20.2. Planilla de Cómputo y Presupuesto Desagregado, consignando el precio unitario y su importe total, que deberá repetir en letras, observando lo siguiente:

20.2.a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

20.2.b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

20.2.c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 2809.

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente en los incisos 20.2. a), b) y c), implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. (conf. art. 9 de la Ley 2809).

20.3. Plan de Trabajos, para cuya confección deberá contemplarse la media pluviométrica.

20.4. Curva de inversión.

20.5. Las Planillas de Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Certificación Mensual formarán parte de la documentación accesoria del Contrato. El análisis de precios deberá ser confeccionado y presentado sólo mediante la Planilla, cuyos datos figuran a continuación:

a) Materiales $

b) Equipos $

c) Jornales $

d) Cargas Sociales $

e) Total Mano de Obra (c + d) $

f) Costo directo (a + b + e) $

g) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra X% de (f)$

h) Subtotal (f + g) $

i) Gastos financieros: Y % de (h) $

j) Beneficio: 10% de (h + i) $

k) Costo total trabajo (h + i + j) $

l) Impuesto (IVA): Z% de (k) $

m) PRECIO UNITARIO DE APLICACION (k + l) $

REFERENCIAS:

a) Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que corresponda.

g) El Consejo reconocerá hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de beneficio. Si el oferente propusiera un porcentaje mayor se le intimará para que readecue la planilla ajustando el beneficio. Esta modificación no podrá alterar el precio ofertado.

i) Y % tasa básica de interés mensual del Banco Nación, para descuentos de certificados, correspondiente a diez (10) días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, para el lapso previsto para el pago según contrato, más quince (15) días corridos.

j) Z %, únicamente según alícuota IVA.

Análisis de Precios: el esquema de presentación del análisis de precios deberá ajustarse a la estructura contemplada precedentemente, deberán contener el detalle de la mano de obra (rendimiento y costos) y de los materiales (rendimiento y costos) intervinientes referidos a la unidad del ítem respectivo y los porcentajes de incidencia de los restantes elementos que componen el costo total del ítem, incluyendo el costo financiero.

De no presentarse los análisis de los precios que componen los ítems del presupuesto, la oferta no será considerada.

20.6. Plan de certificación acumulada mínimo y curva de certificación mensual asociada.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos de este inciso, determinará la inadmisibilidad de la oferta.

21. GARANTÍA DE LA OFERTA Complementando la Cláusula 16 del PCG, se establece lo siguiente: I) La garantía de la oferta también podrá constituirse con una póliza de Caución.II) En caso de integrar la Garantía de la Oferta en efectivo, la suma deberá ser depositada en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 53, sita en Avenida. Córdoba 675 de esta Ciudad, Cuenta Corriente Nº 769/8, a la orden del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

22. ADELANTO

El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta económica, hasta un treinta por ciento (30 %) del monto de su oferta en concepto de adelanto financiero. La suma solicitada se descontará proporcionalmente, de cada certificado de avance de obra. El certificado de adelanto no será afectado por las retenciones del fondo de reparo. El adjudicatario deberá presentar una garantía (seguro de caución) del monto que reciba como adelanto, a entera satisfacción del Comitente. El anticipo no devengará intereses.

La tramitación que demande el anticipo, si fuese solicitado, será de exclusiva responsabilidad de la contratista y no dará motivo a dilaciones o atraso de la obra.

En el caso de que el contratista perciba adelantos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada ítem, no estará sujeto a redeterminación de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo (conf. art. 3 de la Reglamentación de la Ley 2809, aprobada por decreto No. 1312/08).

23. ORDEN DE EJECUCION Y ACTA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

Emitida la orden de ejecución en los términos previstos en la cláusula 32 del PCG, el contratista dentro de un plazo de cinco (5) días corridos deberá dar inicio a los trabajos. Al momento de iniciarse los trabajos se labrará el Acta de Iniciación correspondiente, que deberá estar firmada por la Inspección de Obra y el Representante Técnico del Contratista. Vencido el plazo establecido precedentemente, si el contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos el CONSEJO podrá resolver el Contrato por culpa de la Contratista, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

24. PLAN DE TRABAJO

Las observaciones al plan de trabajo se llevaran a cabo conforme lo previsto en la cláusula 39 del PCG.

25. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en la Obra deberá hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su asiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En ausencia de aquél, quedará siempre en obra un técnico capacitado, para reemplazarlo en las funciones que le competen, que tendrá su mismo nivel de forma que no resienta la marcha en la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra.

Toda ausencia del Contratista o su Representante que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

26. INSPECCIÓN

La designación del Inspector de Obra se llevará a cabo conforme lo dispuesto en la Cláusula 33 del PCG. A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.

La Inspección de Obra se abocará a la fiscalización de la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. Así también, de manera conjunta con el Contratista y/o Profesional Responsable, efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra.

La Inspección de Obra tendrá libre acceso -sin aviso previo- a las obras.

27. PERSONAL. SALARIOS

El Contratista deberá abonar en término los salarios del personal que emplee, en forma directa o indirecta, para la ejecución de la obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre la legislación del trabajo vigente.

El Contratista será el único responsable ante el Consejo por el pago del personal que hubiere trabajado para la ejecución de la obra sin excepción alguna. Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamos judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Consejo.

El Contratista será el responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que emplee para la obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la legislación pertinente (cláusulas 57 y 58 del PCG. También el oferente deberá cumplimentar con lo solicitado en el anexo de Seguridad e Higiene que se agrega.

28. HORARIO DE TRABAJO

En el Acta de Iniciación de los trabajos, se dejará constancia del horario de trabajo conforme lo establecido en el PET.

29. LIBRO DE COMUNICACIONES

29.1. ORDENES DE SERVICIO

La cláusula 36 del PCG se complementa con lo que se detalla a continuación:

El Libro de Ordenes de Servicio tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotarán en el Libro, los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

29.2 .NOTA DE PEDIDOS

El contratista dejará constancia en el mencionado libro de todos los pedidos y comunicaciones que necesite formular al Comitente, a quien deberá notificar en la persona que la represente en la obra.

30. LIBRO DE PARTES DIARIOS

La Contratista anotará en el Libro de Partes Diarios, los trabajos realizados en forma diaria; el detalle de todo el personal afectado a las tareas; la ubicación de los trabajos; el estado del tiempo así como toda otra novedad que no deba ser indicada expresamente en los libros restantes. El libro deberá tener hojas numeradas por triplicado.

31. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico, que represente el estado inicial y de terminación de la Obra objeto de esta contratación.

32. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo todos los seguros estipulados en la cláusula 59 y 60 del PCG.

32.1. Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 59 del PCG.

32.2. Cobertura todo riesgo que corresponda por accidentes al personal designado por el Consejo que intervenga como Inspector de obra o asistentes en la obra (dotación minima dos agentes)

32.3. Responsabilidad Civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados no inferior a Pesos Quinientos Mil ($ 500.000)

32.4. Seguro de Obra: Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y todos los trabajos, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecución del Contrato. Este contrato deberá cubrir toda pérdida o daño total o parcial del Sector del Edificio donde se ejecuta la refacción, como así también instalaciones, etc. y en forma tal que el Consejo quede cubierto durante el período de construcción de la Obra y durante el Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva de la Obra. El Seguro de Obra deberá ser contratado por el Contratista en forma tal que permita ampliaciones a partir del momento en que el Consejo lo disponga y por el período, ítem y valores deducibles.

32.5 Los Seguros establecerán específicamente que la cobertura otorgada permanecerá vigente durante todo el período de la remodelación y también durante el Período de Garantía, establecidos en las pólizas o subsecuentemente endosados a las mismas, con respecto a cualquiera de los riesgos por ellas cubiertos.

En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura debe comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al área de la Obra o al comenzar cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o daños que ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la ampliación pactada para cubrir determinados bienes.

En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Consejo de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el PCP, el Consejo podrá en tales casos, al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran debitadas por el Contratista. El Consejo deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado presentado por el Contratista.

Las pólizas deberán establecer expresamente que los aseguradores no podrán suspender la cobertura en razón de premios no pagados por el Contratista, sin dar preavisos por escrito al Consejo de su intención de suspender la cobertura, con al menos quince (15) días de anticipación.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será obligación del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas correspondientes. El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de las Pólizas de Seguro.

El Consejo podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prórroga del programa de trabajo.

En caso de que el plazo real de ejecución del Contrato supere el plazo contractual original más las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Consejo, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente serán de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los seguros serán contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas, con una aseguradora a satisfacción del Consejo, incluirán a éste como beneficiario de los mismos y lo considerará como tercero afectado en los casos previstos en los apartados 32.2, 32.3 y 32.4

32.6 RESPONSABILIDAD POR GUARDA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

El consejo de la Magistratura proveerá el espacio físico necesario para la guarda de los materiales y maquinarias, no responsabilizándose por la rotura, desperfectos o falta de dichos elementos, los que quedarán exclusivamente bajo la custodia de la adjudicataria.

33. ASUNCION DEL CASO FORTUITO

El Contratista asume los riegos y eventuales daños que pudieren derivar de la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor conforme al artículo 513, inciso 1º, del Código Civil. En consecuencia, deberá afrontar frente al Consejo la indemnización pertinente.

34. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE UN EVENTUAL INCENDIO

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante el período de ejecución, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.

Será responsabilidad del Contratista y por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados a la obra, como los que pudieran ocasionarse al Consejo o a terceros en caso de incendio.

35. SANCIONES Y PENALIDADES

El Consejo, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones y/o penalidades al Contratista y/o Profesional Responsable y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento.

35.1. PENALIDADES:

Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos:

35.1.1. Al Contratista:

35.1.1.1. Multas Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajo aprobado por la Inspección de Obra, o por mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio o de Trabajo.

35.1.1.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados: En los casos en que se compruebe la deficiencia en cualquier lugar de la obra de los materiales exigidos, resistencia, espesores o calidades. Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de la disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho sea susceptible de producir. Su aplicación estará regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias.

35.1.1.3. Reconstrucción de las Obras: podrá solicitarse esta penalidad en los siguientes casos:

35.1.1.3.1. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera).

35.1.1.3.2. Cuando las instalaciones ejecutadas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes especificaciones técnicas.

35.1.2. Al Representante en Obra y/o Profesional Responsable:

35.1.2.1. Llamado de atención:

35.1.2.1.1. Por no concurrir a una citación debidamente efectuada

35.1.2.1.2. Por desobediencia, al ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección

35.1.2.2. Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará apercibimiento.

35.1.2.3. Suspensión. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes de suspensión.

35.1.2.4. Sustitución, la que podrá decidirse en los siguientes casos:

35.1.2.4.1. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión;

35.1.2.4.2. Por faltas graves o comprobación de dolo.

36. MULTAS

36.1. Incumplimiento de plazos de obra

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo estipulado en pliego por causas no justificadas a juicio de la Dirección de Obra, la Contratista se hará pasible de una multa diaria que será del 0,5 %0 (cero coma cinco por mil) del monto de contrato.

36.2. Incumplimiento de Órdenes de Servicio

Toda orden de servicio, emitida por la Inspección, deberá ser firmada por el Contratista o su representante técnico en obra. En caso de que el contratista no cumpla con dicha orden dentro del plazo estipulado para su ejecución, se reiterará la misma. Dicha reiteración implicara la aplicación de una multa de, 0.0125%0

En caso observar la orden y firmar en disconformidad podrá presentar su descargo dentro de las 72 horas. Esta será evaluada por la inspección de obra y en última instancia por la Dirección General de Infraestructura y Obra.

El monto de las multas surgirá de la suma de las multas aplicadas por atraso de obra o por incumplimiento de órdenes de servicio, dentro de los límites estipulados en la Cláusula 78 del PCG.

37. MULTA POR DEMORA EN LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS.

Cuando la ejecución del Plan de Trabajos Definitivo tuviera demoras por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hará pasible de multas durante la ejecución del contrato.

A los efectos de determinar la aplicación de la multa deberán concurrir las siguientes variables:

a) Demoras no justificadas en el ritmo de ejecución de las obras.

b) Desfase de la Curva de Certificación Mensual en más de un 10 % por debajo del Plan de Certificación Acumulada por causa imputables al Contratista

c) Existencia de comunicaciones por Orden de Servicio u otro medio fehaciente en los que el Comitente señale las demoras de ejecución, las que servirán de formal intimación.

En el caso de atraso las multas se calcularán mensualmente, las mismas serán restituidas, sin devengar ningún tipo de interés, de recuperarse los atrasos aún parcialmente.

Serán calculadas mediante la siguiente expresión:

M= (CP CE) x 1%

M:- Multa por retardo en el cumplimiento del Plan de Trabajos Definitivo.

CP: Certificación acumulada prevista en el Plan de Certificación Acumulada, para el mes de aplicación de la multa.

CE: Certificación acumulada ejecutada de acuerdo a la Curva de Certificación Mensual, para el mes de aplicación de la multa.

La aplicación de la multa que corresponda será aprobada por el comitente. Las multas serán descontadas del primer Certificado posterior a la aplicación de las mismas, y en el caso que no resten certificaciones, de cualquier otro crédito del comitente ante el contratista.

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10%) del monto del contrato, el comitente podrá optar por su rescisión por culpa del contratista, o por la continuación del mismo sin que en el periodo restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

38. MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

Si la totalidad de las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente expresión:

M = 0,15 x --------------- x d

Donde:

M - Multa por retardo en la terminación de la obra.

C - Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente.

P - Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente.

d - Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio del comitente.

Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta donde conste el estado detallado de la obra. Esta acta será refrendada por la Inspección y el contratista o su Representante autorizado. Estos últimos serán notificados por orden de servicio o invitados a tal fin por escrito y mediante cualquier medio hábil, con antelación de ocho (8) días, y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspección la formulará igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa del contratista o sus representantes.

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10%) del monto del contrato, el comitente deberá optar por su rescisión por culpa del contratista, o por la continuación del mismo sin que en el periodo restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

39. RESCISION

Complementando lo establecido en la cláusula 62 del PCG.

El Organismo contratante tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

a) Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones.

b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación.

d) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por el Organismo contratante. La rescisión operada, conforme con lo establecido en el presente artículo, acarreará la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato.

40. RECEPCION PROVISORIA

41. CERTIFICACIÓN/ PAGOS /FONDO DE REPARO

La certificación se hará de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 71 del PCG. La medición estará a cargo de la Inspección de Obra y el Contratista.

En atención al tiempo de ejecución previsto para los trabajos, el Contratista preparará, de acuerdo a sus resultados, el certificado quincenal de avance de obra, según el formulario aprobado por la Inspección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuestos aprobados.

Cada certificado de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del Consejo, al momento de la Recepción Definitiva.

El Contratista deberá elevar a la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura, dentro de los primeros cinco (5) días de la quincena siguiente a la que correspondan los trabajos, el certificado por él confeccionado, para su conformidad, posterior aprobación o no, y pago del mismo.

El pago de los certificados y descuentos de fondos de reparo se hará en el plazo y forma indicado en la cláusula 71 del PCG.

42. PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS

Los certificados de obra serán presentados por el Contratista en cuadruplicado ante la Mesa de Entrada del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684 de la CABA (Entre Piso).

43. PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

Cumplimentada la Recepción provisoria, en los términos de la cláusula 67 del PCG, comenzará a regir el plazo de garantía, que se fija en SEIS (6) meses, plazo durante el cual el contratista corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados.

44. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Se realizará conforme lo dispuesto en la cláusula 70 del PCG.

45. REDETERMINACION DE PRECIOS.

Será de aplicación al presente proceso licitatorio la Ley 2809, que fija el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de Obra Pública y el Decreto Nº 1312/08, que reglamenta la citada Ley.

PLANILLA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Ley 2809

PLANILLA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Ley 2809

INSUMOS	INCIDENCIA	ÍNDICES		VARIACIÓN	TOTAL
1	2			3	(3X2)	INDEC
Mano de obra	0,23	1	1	1	0.23	Dirección Gral. Estadística Gob. CABA
Cristales	0.27	1	1	1	0,30	Codigo CPC37112-11 cristal Transp.
Instalaciones eléctricas	0.10	1	1	1	0,10	Cuadro 1.5 Item inst. Elect.
Carpinterías	0.30	1	1	1	0, 27	Cuadro 1.5 Carpint. Met. Y herreria
Revestimiento	0.10	1	1	1	0.10	artículo 15 Inciso (C) pisos y revestimiento.
VARIACIÓN DE PRECIOS					1,000

CERTIFICADO DE VISITA

LICITACION PÚBLICA N° 01/2010

EXP. Nº OAyF-216/09-0

S/ READECUACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO DE CNEL. DÍAZ 2010

Por la presente, se deja constancia de que el/la Sr./Sra. ________________________________________________en su carácter de ____________ de la empresa__________________________________________, ha efectuado la visita obligatoria según cláusula 13 del PCP, al edificio detallado a continuación:

SEDES

FECHA

FIRMA Y ACLARACIÓN CONTACTO

CNEL. DÍAZ 2010

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2010

READECUACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO EN CNEL. DÍAZ 2010

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0. MEMORIA DESCRIPTIVA

0.1. CARACTERÍSTICA DEL EDIFICIO

0.2. CARACTERÍSTICA DE LA OBRA

0.3. OBJETO DEL CONTRATO

0.4. HORARIO DE TRABAJO

0.5. PLANOS Y PLANILLAS

0.6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

ITEM A TRABAJOS GENERALES

A1. REPLANTEO

A2. LIMPIEZA DIARIA

A3. SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES

A4. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

A5. OBRADOR

C. CARPINTERÍAS

C1. CHAPA DE CIERRE PORTÓN CORREDIZO

C2. CORTINA METÁLICA MICROPERFORADA

C3. CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO TIPO BLINDEX

D. OBRA GRUESA

F. INSTALACIONES

G. TERMINACIONES

K. DEMOLICIÓN

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

0 -MEMORIA DESCRIPTIVA

0.1 CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

El edificio se encuentra en la esquina de la Av. Coronel Díaz y la calle Beruti de esta Ciudad. Su planta baja esta compartida con el CGP 14.

La zona a realizar las tareas está sobre la Av. Coronel. Díaz.

A los fines de movilizarse en el mismo, se deberá tomar contacto con la oficina de Intendencia, ubicado en el 2º piso ala Beruti.

0-2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Sobre la Av. Coronel Díaz, se realizará un acondicionamiento del acceso que consiste en reemplazar el actual portón corredizo, que está fuera de funcionamiento, por una cortina metálica micro perforado, similar al tratamiento dado por el CGP 14 al Portal contiguo.

A continuación de la cortina se retira la carpintería existente en mal estado y se reemplaza por un cerramiento de cristales templados, generando una antecámara de acceso a la que se le incorporará iluminación.

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como objeto dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la Construcción y/o tareas que integren los trabajos a realizarse, motivo de la presente Licitación. Completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el de Especificaciones Particulares que conforman la documentación que rige la licitación.

0-3. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la mano de obra y todos los materiales a fin de readecuar el Ingreso por Av. Coronel Díaz al área del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desarrolla del piso 1º al piso 5º.

0-4. HORARIO DE TRABAJO.

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas, pudiendo convenir con la Intendencia del inmueble y la Inspección de Obra, mayor amplitud horaria.

0-5. PLANOS Y PLANILLAS

Forman parte de la documentación contractual, como así también de aquellos planos de detalle que se le solicite a la contratista.

0-6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

La contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de realizar la obra con la mayor seguridad posible. A tales efectos estarán obligados a aceptar las Instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

La Contratista se obliga a cumplimentar las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conforme la legislación vigente.

Ítem A- Trabajos Generales

A1 - Replanteo

La empresa deberá realizar un minucioso relevamiento y replanteo de falsas escuadras y plomos en función de las características de la obra, ya que los elementos a proveer no se pueden ajustar en obra, como el caso de los cristales templados.

A2 - Limpieza Diaria.

La empresa deberá diariamente mantener la zona limpia y ordenada, dado el lugar de trabajo.

A3- Señalización y Protecciones.

Visto que el sector a intervenir es el acceso, se acordonará la zona de trabajo, con vallas y/o cintas de seguridad a efectos de no exponer al público a posibles accidentes, esto respecto del contacto interior.

Con relación a la posible invasión de vereda, la empresa se hará cargo de posibles accidentes o daños a terceros así como también en caso de ocupación de la misma, se hará cargo de posibles gastos.

La empresa deberá realizar un cerramiento provisorio desmontable, el que se colocará una vez terminada la jornada laboral, sobre línea municipal a efectos de mantener seguro el ingreso.

Este cerramiento debe tener la capacidad de brindar seguridad al acceso una vez que el actual portón no cumpla su función.

El mismo deberá ser presentado para su aprobación. Dada la altura y en función de la necesidad de la contratista de trabajar en altura con seguridad, se sugiere emplazar andamios tubulares (tres cuerpos de alto) al que se puede fijar fenólicos de 20 mm tomado con bulones al andamio.

A4 - Limpieza Final de Obra.

Se deberá dejar el área libre de objetos y perfectamente limpia, así mismo los elementos a desmontar deberán ser retirados del edificio, salvo que la Inspección de Obra los considere de utilidad, en cuyo caso se dejará en el lugar indicado dentro del Edificio.

A5 - Obrador

La Empresa de resultarle necesario, deberá solicitar a la Inspección de Obra un espacio para el guardado de herramientas y materiales.

El espacio que se les suministre deberá ser entregado en idénticas condiciones, y la seguridad del mismo y lo que en él depositen corren por cuenta y riesgo de la contratista.

C- CARPINTERIAS

C1- CHAPA DE CIERRE PORTON CORREDIZO

Una vez escondidas las hojas del portón corredizo en sus vanos, se procederá a cerrar el hueco en sus laterales y parte superior, mediante la provisión y colocación de un tapajuntas confeccionado en chapa doblada en calibre 18, la que tendrá el plegado detallado en plano, fijado al paramento de mármol travertino, mediante tornillos y tarugos, así mismo cada tramo de pieza se unirá mediante soldadura.

C2 - CORTINA METALICA MICROPERFORADA

C2-1. Cortina.

Las tablillas estarán confeccionadas en chapa 0.9 Galvanizada micro perforada, con nervaduras de refuerzo.

El eje estará dimensionado acorde al peso, por lo que la empresa deberá presentar el cálculo del mismo ó en su defecto la planilla del fabricante con las recomendaciones según su luz, altura y peso para su aprobación.

El conjunto cortina, guías y vidrios templados, estarán bajo la responsabilidad del contratista, hasta la recepción parcial. Siendo la empresa responsable de los elementos almacenados y/o colocados, hasta que se entregue al Consejo de la Magistratura la Obra terminada con la recepción realizada por la Inspección de Obra.

C2 - 2. Guías.

Las guías a proveer serán del tipo Contra Viento de Seguridad, confeccionado en chapa doble decapado calibre 16.

Altura de las guías: Irán de piso a techo, uniendo ambas guías en la parte superior con un tubo de las mismas dimensiones, tomando el paño fijo superior (realizado en chapa perforada para esconder el rollo) disimulándolo e integrándolo al conjunto. El mismo se confeccionará con chapa micro perforada.

C2-3. Tapa Rollo.

A efectos de esconder el rollo se realizará un cajón con chapa doble decapado N° 18, para pintar, con perforaciones circulares de 6 milímetros aproximadamente, la que estará contenida y rigidizada por bastidor de chapa doblada o tubo estructural. El contratista deberá contar con la aprobación del Inspector de Obra, respecto de la chapa a utilizar.

Se dejarán dos puertas de acceso para su mantenimiento.

C3- CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO TIPO BLINDEX

C3-1. En el lugar indicado en plano, de 3,20 mts por 2,60 mts aproximado, se realizara un cerramiento compuesto por:

Puertas: Dos puertas de 1,10 mts de ancho y 2,00 mts de alto y 10 milímetros de espesor de cristal templado tipo blindex.

Paños fijos:

Un paño fijo de 0.60 mts por 2.10 mts.

Un paño fijo de 1.00 mts por 0.60 mts.

Un paño fijo de 1.00 mts por 2.00 mts.

Los paños templados tendrán perforaciones para herrajes. Se deberá presentar croquis para definir alturas.

C3-2 Herrajes.

Ambas puertas tendrán cierre hidráulico, la hoja de la derecha tendrá cerradura superior e inferior y la hoja de la izquierda cerradura central que se tomará a la hoja izquierda.

Cada puerta tendrá un manijón de acero, verticales paralelos de 0,80 mts de alto interno y externo.

Los blindex podrán tomarse o anclarse al muro cubierto por mármol, mediante varilla de acero perimetral o herrajes de acero que lo sujeten a los paramentos.

D- OBRA GRUESA

D-1. Solia.

Se colocará en reemplazo de la existente una solia de granito Negro Uruguayo de 1 de espesor, por todo el ancho y profundidad de línea de guías luego de extraídas hasta solia actual (45 cm. a 50 cm. aproximadamente), con nariz redondeada.

Dicha solia estará compuesta por dos tramos.

D-2- Provisión y colocación de una ele (L) de 10 cm. por 10 cm. aproximadamente en chapa doble decapada para pintar N° 18, para tapar imperfecciones producto del retiro de la carpintería de planta baja. Esta chapa tendrá dos jambas laterales y borde superior soldado a la carpintería del entrepiso.

D-3- Recuadre de nichos para alojar motor y ejes. Los mismos deberán terminar en planos paralelos a los existentes y con color acorde al mármol travertino.

F- INSTALACIONES

F-1. Eléctrica.

La empresa tomara energía eléctrica del tablero ubicado en el local a la izquierda del ingreso.

En dicho tablero alojará dos llaves térmicas acorde a consumo del motor y luminarias, y mediante canalización empotrada existente o mediante cable canal, se recorrerá el local hasta llegar muro de por medio al punto donde se ubicará el motor.

El comando y los dos puntos de luminarias, se ubicarán dentro de este local, cercano a la puerta, a una altura indicada, y alojada en caja exterior apropiada.

F2- Iluminación.

Se colocará un barral a media altura sobre muro de entrepiso con cuatro artefactos reflectores.

El barral o riel tendrá terminación de acero de 3 metros, con Spot tipo Ballon Bipin con cabezal C/ reflector de Star Nova o similar. El contratista deberá contar con la conformidad del Inspector de Obras, respecto de los spots a utilizar.

Estos artefactos tendrán en tablero una protección independiente.

F4- Electromecánica.

4-1. Motor Eléctrico para Cortina Metálica.

Provisión y colocación: el motor será de Primera marca y reconocido en el mercado, estará dimensionado a efectos de no trabajar de manera forzada, para ello la empresa deberá justificar la potencia necesaria, mediante tabla de cálculo de potencia. De estar al límite la potencia necesaria entre dos motores, se optará por el mayor a efectos de garantizar la durabilidad del mismo.

El motor deberá ser monofásico y la energía se tomará según se indica en instalación eléctrica.

G- TERMINACIONES

G-1. Pintura

1-1.Esmalte sintético

Los elementos de chapa que no sean galvanizados, existentes como la parte superior de la carpintería que no se demuele y todo aquellos que se provee, será pintado con dos manos de un antióxido de primera calidad, tanto en las partes visibles como en las no visibles y se terminará con 2 o 3 manos de esmalte sintético de primera calidad, aplicado a pincel o rodillo.

1-2. Látex

La carpintería del entrepiso posee entre paños de mampostería y revoque, estos pequeños paños se deberá enduir con enduido para exterior, se aplicará sellador con base al aguarrás antes y después de la aplicación para terminar con látex satinado al tono de la carpintería.

K- DEMOLICION

K-1. Sólia de Acceso.

Se retirará la sólia de acceso en mal estado al igual que las guías del portón existente.

K-2. Se retirará la carpintería de planta baja compuesta por chapa doblada y paños de vidrio, hasta la losa de entrepiso, el resto de la carpintería en altura, sigue como esta con mejoras.

K-3. El motor se ubicará a la izquierda mirando el edificio de frente. Para ello se deberá realizar un nicho para alojar motor y mensulas de sujeción y otro, del otro lado para alojar bancada de eje.

La superficie a calar es de mármol trabertino, por lo que se deberá cortar con amoladora a fin de no dañar y que el acabado resulte perfecto.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2010

ANEXO SEGURIDAD E HIGIENE

I) Objeto: Establecer las reglas y pautas que deben cumplir los contratistas que realicen trabajos en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II) Legislación vigente:

- Ley 19587 Seguridad e Higiene en el Trabajo decreto 351/79

- Ley 24557 Riesgos del Trabajo

- Decreto 911/96 Seguridad e Higiene en la construcción.

- Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en la construcción de la Republica Argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III) Documentación a solicitar a contratistas y subcontratistas

1) Memoria técnica de las tareas a realizar por contratistas y subcontratistas (que se va a hacer, como y con que medios) Memoria descriptiva de todos los trabajos a realizar.

2) Nota nombrando al responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la obra, diciendo que el Sr./aNº de matricula..

es el que supervisara las medidas de SHT en el transcurso de los trabajos en el edificio sito en la calle.

3) A) Si el personal es propio de la Empresa:

Solicitar:

a) Certificado de cobertura de ART de cada uno de los trabajadores.

b) Certificado de cobertura con clausula de no repetición que accione a favor del Consejo de la Magistratura de la CABA.

c) Constancia de capacitación de los trabajadores.

d) Constancias de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.

e) Aviso de inicio de obra ante la ART

B) Si el personal es contratado y/o monotributista:

Solicitar:

a) Constancia del CUIT de cada uno de los trabajadores.

b) Seguro de accidente personal de cada trabajador ($300.000).

c) Nota de puño y letra de cada uno de los trabajadores manifestando si poseen alguna prepaga o centro de atención medica para que en caso de accidentarse o sufrir un inconveniente se sepa adonde derivarlo dejando teléfonos y nombres para avisar en casos de emergencias y además que deslinden al Consejo de la Magistratura de la CABA de responsabilidades en caso de sufrir accidentes y/otra situación comprometedora para el Consejo.

d) Constancias de capacitación de cada uno de los trabajadores.

e) Constancias de entrega de elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores.

4) Plan de Seguridad de la Empresa por las tareas que se van a realizar (conforme a normativas vigentes en la materia). En caso de poseer ART se lo presentara y esperara su aprobación. En el caso de ser monotributista el plan de seguridad estará firmado por un responsable de Seguridad e Higiene.

5) Seguro de responsabilidad civil de la empresa (monto no menor a $500.000). (Incluir en la póliza al Consejo de la Magistratura como asegurado adicional por la obra que se va a realizar).

IV) Antes de comenzar los trabajos

No se podrán comenzar los trabajos si no se presentan las documentaciones solicitadas, las que serán observadas por el asesor SHT del Consejo de la Magistraturaque será quien las apruebe e informe al Director de Obra sobre su conformidad.

V) Durante los trabajos

Se habilitara un Libro de Seguridad e Higiene donde además de llevar copias de la documentación solicitada llevara las novedades y/o observaciones realizadas en la obra referidas a Seguridad e Higiene, el mismo se encontrara en la Dirección de Obra del edificio y estará a disposición de inspecciones de ART, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, GCBA, Responsables de SHT de contratistas y asesor de SHT del Consejo.

Serán responsables cada uno de los responsables de SHT de los contratistas y/o subcontratistas del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en la obra y de mantener actualizados los documentos presentados con fechas de vencimientos (coberturas de ART, clausulas de no repetición, avisos de inicio de obra, etc.) los que deberán agregarse al Libro de Seguridad e Higiene respectivo.

VI) Incumplimientos

En caso que el asesor de SHT del Consejo verifique el incumplimiento del presente anexo, el mismo estará autorizado a paralizar la obra en forma parcial o total hasta que el contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada no siendo imputable el Consejo por los atrasos y/o costos causados a la obra.

El Consejo podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra personal, materiales o equipos que no cumplan con las normas vigentes en la materia.

La mora o falta de cumplimiento de las normas facultara al Consejo para sancionar al contratista con medidas que puedan llegar a la rescisión unilateral del contrato según la gravedad de la falta sin indemnización obligatoria alguna.

VII) Trabajos de riesgo

Todo trabajo de riesgo (soldadura, altura, traslado de materiales pesados, etc.) además de estar incorporados al Programa de seguridad respectivo deberán informarse como mínimo con 48 hs de anticipación al asesor de SHT del Consejo de la Magistratura para coordinar en forma conjunta la implementación de Medidas de Seguridad correspondientes.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2010

READECUACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO DE CNEL. DÍAZ 2010

PLANILLA DE COTIZACION
ANEXO 4

Titulo Rubro Ítem	Descripción	u	cantidad	costo - costo unitario	costo - costo parcial	costo - costo total
A	TRABAJOS GENERALES
A1	Replanteo	gl	1,00
A2	Limpieza Diaria	gl	1,00		$ 0,00
A3	Señalización	u	1,00
A4	Limpieza Final de Obra	gl	1,00		$ 0,00
A5	Obrador	gl	1,00		$ 0,00
	TOTAL ÍTEM A					$ 0,00

C	CARPINTERÍAS
C1	Chapa de cierre porton corredizo	gl	1,00		$ 0,00
C2	CORTINA METALICA MICROPERFORADA
C2-1	Cortina	u	1,00		$ 0,00
C2-2	Guias	u	1,00		$ 0,00
C2-3	Tapa Rollo	gl	1,00
	SUBTOTAL				$ 0,00
C3	CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO
C3-1	Puertas y Paños fijos	gl	1,00		$ 0,00
C3-2	Herrajes puertas, accesorios y manijones	gl	1,00		$ 0,00
					$ 0,00
	TOTAL ÍTEM C					$ 0,00

D	OBRA GRUESA
D1	Granito
D1-1	Granito Negro Brasilero	m2	2,00		$ 0,00
D1-2	Chapa L de ajuste	gl	1,00		$ 0,00
D1-3	Recuadre de Nichos
	TOTAL ÍTEM D				$ 0,00	$ 0,00

F	INSTALACIONES
F1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
F1-1	Termicas en Tablero y Tendido electrico C/cablecanal, para alimentación de Motor.	u	1,00		$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 0,00

F3	INSTALACIONES TERMOMECANICAS	ml
F3-1	Motor Electrico y control para Cortina	U	1,00		$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 0,00

G	TERMINACIONES
G7	PINTURA
G7-1	Esmalte Sintetico	gl	1,00		$ 0,00
G7-2	Latex	gl	1,00		$ 0,00
	TOTAL ÍTEM G					$ 0,00

K	DEMOLICIÓN Y EXCAVACION
K1	DEMOLICIÓNES Y DESMONTES
K1-1	Demoler solia existente y retiro	gl	1,00		$ 0,00
K1-2	Retiro de carpinteria en Planta Baja.	gl	1,00		$ 0,00
K1-3	Nicho para alojar motor y eje
	TOTAL ÍTEM K					$ 0,00

	TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (costo)					$ 0,00

	GASTOS INDIRECTOS	%	9,00%			$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 0,00
	GASTOS FINANCIEROS	%	0,00%			$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 0,00
	BENEFICIO	%	9,00%			$ 0,00
	SUBTOTAL					$ 0,00
	IMPUESTOS ( IVA - IB - CHEQUE)	%	23,70%			$ 0,00
						$ 0,00


	TOTAL TOTAL					$ 0,00

Descargar